flag Судова влада України

Єдиний Контакт-центр судової влади України 0-800-501-492

Оголошення про проведення відкритих торгів

Умови тендера

Відкрито: 12 липня 2013

13075WK152826                                                                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО

№ інф. Бюлетеня " ВДЗ "  59(802)                                                                           Наказ Міністерства економіки України

№ оголошення   151956  від  29.07.2013р.                                              26.07.2010 №922   ( у редакції наказу                                                                             

Код оголошення (www.tender.me.gov.ua): 12072013/566635191                             Міністерства економічного розвитку

Галузь: БУД                                                                                                                      і торгівлі від  27.12.2011 N 428 )                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Господарський суд Вінницької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02844558.

1.3. Місцезнаходження:  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7,  21036.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211005000497, 35221006000497.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Колбасов Федір Федорович, заступник голови суду, тел.  ( 0432 ) 66-13-54, факс  ( 0432 ) 66-13-54, 66-13-52, f.kolbasov@vn.arbitr.gov.ua;  inbox@vn.arbitr.gov.ua.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Державна судова адміністрація України, 26255795

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України, кошти місцевих бюджетів.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення) - .

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)  http://vn.arbitr.gov.ua

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі :  капітальний ремонту приміщення суду .

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - .       

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.: м.Вінниця, вул.Пирогова,29.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:    грудень 2011 року.

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, кім. 1103,  21036 .

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):

 не вимагається.

7.1. Розмір -.

7.2. Вид -.

7.3. Умови надання -.

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, кім. 1103

8.2. Строк:  29 серпня 2013 року   до 10-00 год.

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, кім. 1103

9.2. Дата: 29 серпня 2013 року   в 15-00 год.

9.3. Час: о 15-00 год.

10. Додаткова інформація.

Додаткова інформації надається за : тел.  ( 0432 ) 66-13-54

Кваліфікаційні вимоги – відповідно до ст. 16 Закону України  "Про здійснення державних закупівель ".

 Голова  комітету з конкурсних торгів

Заступник голови суду  Колбасов Федір Федорович 

 

 

Господарський суд Вінницької області

 

Роботи

                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                 РІШЕННЯМ  КОМІТЕТУ З

                                                                             КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

                                                                                              ВІД " 24 " липня 2013 року

 

                                                                              ГОЛОВА  КОМІТЕТУ З

                                                                               КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

                                                            Ф.Ф. Колбасов

 

                                                                                                                                м.п. 

 

 

 

ВІДКРИТІ   ТОРГИ

 

 

на закупівлю робіт

 

 з  капітального ремонту приміщення суду

 

 

 

 

ДОКУМЕНТАЦІЯ  КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

м. Вінниця – 2013

 

 
ЗМІСТ 
ДОКУМЕНТАЦІЇ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
( відповідно до вимог ст.22 Закону )
 
І. ОГОЛОШЕННЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ
ІІ. ІНСТРУКЦІЇ УЧАСНИКАМ
 
Розділ 1. Загальні положення
 
1.Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів
2.Інформація про замовника торгів
3.Інформація про предмет закупівлі

4.Процедура закупівлі

5.Недискримінація учасників

6. Інформація  про  валюту  (валюти),  у якій (яких) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

 

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до

документації конкурсних торгів

 

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

 

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

 

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання  пропозицій конкурсних торгів

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів

 

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

2. Виправлення арифметичних помилок

3. Інша інформація

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

 

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

ОГОЛОШЕННЯ
про проведення відкритих торгів 

1. Замовник:

1.1. Найменування: Господарський суд Вінницької області.

1.2. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02844558.

1.3. Місцезнаходження:  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7,  21036.

1.4. Реєстраційний рахунок замовника: 35211005000497, 35221006000497.

1.5. Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, e-mail): Колбасов Федір Федорович, заступник голови суду, тел.  ( 0432 ) 66-13-54, факс  ( 0432 ) 66-13-54, 66-13-52, f.kolbasov@vn.arbitr.gov.ua;  inbox@vn.arbitr.gov.ua.

1.6. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Державна судова адміністрація України, 26255795

 

2. Фінансування закупівлі:

2.1. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України, кошти місцевих бюджетів.

2.2. Розмір бюджетного призначення за кошторисом або очікувана вартість закупівлі (не для друку, не для оприлюднення) -.

2.3. Очікувана ціна одиниці товару (у разі закупівлі товару) (не для друку, не для оприлюднення) - .

3. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

4. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності)  http://vn.arbitr.gov.ua

 

5. Інформація про предмет закупівлі:

5.1. Найменування предмета закупівлі :  капітальний ремонту приміщення суду .

5.2. Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг - .       

5.3. Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг.: м.Вінниця, вул.Пирогова,29.

5.4. Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:    грудень 2013 року.

 

6. Місце отримання документації конкурсних торгів: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, кім. 1103,  21036 .

 

7. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів (якщо замовник вимагає його надати):

 не вимагається.

7.1. Розмір -.

7.2. Вид -.

7.3. Умови надання -.

 

8. Подання пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Місце  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, кім. 1103

8.2. Строк:  29 серпня 2013 року   до 10-00 год.

 

9. Розкриття пропозицій конкурсних торгів:

9.1. Місце: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7, кім. 1103

9.2. Дата: 29 серпня 2013 року   в 15-00 год.

9.3. Час: о 15-00 год.

 

10. Додаткова інформація.

Додаткова інформації надається за : тел.  ( 0432 ) 66-13-54

Кваліфікаційні вимоги – відповідно до ст. 16 Закону України  "Про здійснення державних закупівель ".

 

Розділ 1. Загальні положення

1. Терміни, які вживаються в документації конкурсних торгів

Документація конкурсних торгів (далі ДКТ) розроблена на виконання вимог Закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.2010 року №2289-VI (далі Закон). Терміни, які використовуються в цій документації конкурсних торгів, вживаються в значеннях, визначених Законом

2. Інформація про замовника торгів:

 

повне найменування:

Господарський суд Вінницької області

 

місцезнаходження:

21036, Вінницька обл., м. Вінниця , Хмельницьке шосе,7

посадова особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:

Колбасов Федір Федорович – голова комітету з конкурсних торгів, заступник голови господарського суду Вінницької області (0432) 66-13-54,факс ) 66-13-54, 66-13-52, E-mail-  f.kolbasov@vn.arbitr.gov.ua; inbox@vn.arbitr.gov.ua

 

3. Інформація про предмет закупівлі

 

найменування предмета закупівлі

 капітальний ремонт приміщення суду

вид предмета закупівлі

капітальний ремонт приміщення суду

місце, кількість, обсяг виконання робіт

 підвальні приміщення, приміщення цокольного поверху та приміщення 5, 6, 7 поверхів будівлі по вул. Пирогова,29 м. Вінниці 

строк виконання робіт

грудень 2013р.

4. Процедура закупівлі

Відкриті торги

5. Недискримінація учасників

Вітчизняні та іноземні учасники беруть участь у процедурі закупівлі на рівних умовах.

6.Інформація про валюту ( валюти ), у якій ( яких ) повинна бути розрахована і зазначена ціна пропозиції конкурсних торгів

Валютою пропозиції конкурсних  торгів (далі ПКТ) є гривня.



7. Інформація про мову (мови),  якою  (якими)  повинні  бути складені  пропозиції конкурсних торгів

Під час проведення процедур закупівель усі документи, що готуються замовником, викладаються українською мовою. Усі документи, які мають відношення до ПКТ та підготовлені безпосередньо Учасником повинні бути складені українською мовою. Всі інші документи, що мають відношення до ПКТ можуть бути складені як українською, так і російською мовами, а у разі надання цих документів іноземною мовою, вони повинні бути перекладені українською чи російською мовами. Переклад  повинен бути посвідчений підписом перекладача та печаткою Учасника торгів, або посвідчений нотаріально (на розсуд Учасника).

Розділ 2. Порядок внесення змін та надання роз`яснень до документації конкурсних торгів

1. Процедура надання роз'яснень щодо  документації конкурсних торгів

Учасник, який отримав ДКТ, має право не пізніше ніж за 10 календарних днів до закінчення строку подання ПКТ звернутися до замовника за роз'ясненнями щодо ДКТ. Замовник повинен надати роз’яснення на запит протягом трьох календарних днів з дня його отримання всім особам, яким було надано ДКТ.

Замовник має право з власної ініціативи чи за результатами запитів внести зміни до ДКТ, продовживши строк подання та розкриття ПКТ не менше ніж на сім календарних днів, та повідомити письмово протягом одного робочого дня з дня прийняття рішення про внесення зазначених змін усіх осіб, яким було видано ДКТ.

У разі несвоєчасного подання замовником роз'яснень щодо змісту ДКТ або несвоєчасного внесення до неї змін замовник повинен продовжити строк подання та розкриття ПКТ не менш як на сім календарних днів та повідомити про це всіх осіб, яким було видано ДКТ.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

2. Порядок проведення зборів з метою роз'яснення запитів щодо документації конкурсних торгів

У разі проведення зборів з метою роз'яснення будь-яких запитів щодо документації конкурсних торгів замовник повинен забезпечити ведення протоколу таких зборів з викладенням у ньому всіх роз'яснень щодо запитів і надсилає його всім особам, яким було подано документацію конкурсних торгів, незалежно від їх присутності на зборах.

Зазначена інформація оприлюднюється замовником відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 3. Підготовка пропозицій конкурсних торгів

1. Оформлення пропозиції конкурсних торгів
*Ця вимога не стосується учасників, які здійснюють діяльність без печатки згідно з чинним законодавством), за винятком оригіналів чи нотаріально завірених документів, виданих учаснику іншими організаціями (підприємствами, установами).

ПКТ подається у письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи учасника, прошита, пронумерована та скріплена печаткою* у запечатаному конверті.

Учасник процедури закупівлі має право подати лише одну ПКТ.

Усі сторінки ПКТ учасника процедури закупівлі повинні бути пронумеровані та містити підпис уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також відбитки печатки*. Повноваження щодо підпису документів ПКТ учасника процедури закупівлі підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю, дорученням.

ПКТ запечатується в одному конверті, який у місцях склеювання повинен містити відбитки печатки учасника процедури закупівлі*.

На конверті повинно бути зазначено:

- повне найменування і адреса замовника;

 - назва предмета закупівлі відповідно до оголошення про проведення відкритих торгів;

- повне найменування учасника процедури закупівлі, його адреса, ідентифікаційний код ЄДРПОУ, номери контактних телефонів;

- маркування: "Не відкривати до _________ " (зазначається дата та час розкриття  ПКТ зазначені в оголошенні про проведення конкурсних торгів).

2. Зміст пропозиції конкурсних торгів учасника

ПКТ, яка подається учасником процедури закупівлі повинна складатися з:

- цінової ПКТ, яка складена згідно з вимогами пункту 3 розділу 5

- документів, що підтверджують повноваження посадової особи або представника учасника процедури закупівлі щодо підпису документів ПКТ, згідно до п.1 розділу  3 ДКТ;

- документального підтвердження відповідності ПКТ учасника технічним та якісним вимогам по предмету закупівлі, встановленим замовником;

- документально підтвердженої інформації про відповідність учасника кваліфікаційним критеріям.

- документально підтвердженої інформації про відсутність підстав для відмови учаснику у участі в процедурі закупівлі на підставі пунктів 1 та 2 статті 17 Закону.

- інформації, що учасник ознайомився з істотними умовами договору, які зазначені в цій ДКТ та погоджується з включенням їх до договору про закупівлю, якщо його пропозиція буде акцептована

Відсутність документів, передбачених в цьому пункті ДКТ, розцінюється як невідповідність ПКТ умовам ДКТ.

3. Забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Не вимагається

4. Умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції конкурсних торгів

Відсутні, через те, що забезпечення ПКТ не вимагається

 

5. Строк, протягом якого пропозиції конкурсних торгів є дійсними

ПКТ вважаються дійсними протягом  90  календарних днів з дати розкриття пропозицій конкурсних торгів. До закінчення цього строку замовник має право вимагати від учасників продовження строку дії ПКТ.

Учасник має право:

- відхилити таку вимогу, не втрачаючи при цьому наданого ним забезпечення ПКТ;

- погодитися з вимогою та продовжити строк дії поданої ним ПКТ та наданого забезпечення ПКТ.

6. Кваліфікаційні критерії до учасників

Відповідно до статті 16 Закону замовник встановлює наступні  кваліфікаційні критерії:

- наявність обладнання та матеріально-технічної бази;

- наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід;

- наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічних договорів;

- наявність фінансової спроможності

Для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям учасник у складі своєї ПКТ надає наступні документи:

- довідку, складену у довільній формі, яка підтверджує наявність у учасника відповідного обладнання та матеріально-технічної бази;

- копії сертифікатів від виробника запропонованого товару, які засвідчують, що фахівці учасника пройшли навчання та мають необхідні знання та досвід для навчання персоналу замовника та/або технічного обслуговування;

- копії раніше укладених договорів на поставку аналогічного товару (крім відомостей, що становлять комерційну таємницю);

- копію балансу за перше півріччя з відміткою про прийняття органу Держкомстату;

- копію звіту про фінансові результати за перше півріччя;

- копію звіту про рух грошових коштів за перше півріччя;

- довідка з обслуговуючого банку про відсутність (наявність) заборгованості за кредитами;

       Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям

Відповідно до статті 17 Закону замовник відмовляє учаснику у участі в процедурі закупівлі, у разі якщо:

1) він має незаперечні докази того, що учасник пропонує, дає або погоджується дати прямо чи опосередковано будь-якій посадовій особі замовника, іншого державного органу винагороду в будь-якій формі (пропозиція щодо найму па роботу, цінна річ, послуга тощо) з метою вплинути на прийняття рішення щодо визначення переможця процедури закупівлі;

2) учасника було притягнуто згідно із законом до відповідальності за вчинення у сфері державних закупівель корупційного правопорушення;

3) виявлено факт участі учасника у змові;

4) фізична особа, яка є учасником, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

5) службова (посадова) особа учасника яку уповноважено учасником представляти його інтереси під час проведення процедури закупівлі, була засуджена за злочин, пов'язаний з порушенням процедури закупівлі, чи інший злочин, вчинений з корисливих мотивів, судимість з якої не знято або не погашено у встановленому законом порядку;

6) ПКТ подана учасником процедури закупівлі, який є пов'язаною особою з іншими учасниками процедури закупівлі;

7) учасником не надано документів, що підтверджують правомочність на укладення договору про закупівлю;

8) учасник визнаний у встановленому законом порядку банкрутом та відносно нього відкрита ліквідаційна процедура.

9) учасник має заборгованість із сплати податків і зборів (обов'язкових платежів);

10) учасник не провадить господарську діяльність відповідно до положень його статуту.

 

Для підтвердження відсутності підстав для відмови в участі у торгах, учасник у складі своєї пропозиції надає наступні документи:

1. Копію свідоцтва про державну реєстрацію (для юридичних осіб та суб'єктів підприємницької діяльності).

2.   Копію довідки ЄДРПОУ (для юридичних осіб).

3.  Копію довідки про присвоєння ідентифікаційного коду (для фізичних осіб).

4.  Копію паспорту (для фізичних осіб).

5. Для Учасників-юридичних осіб - оригінал або завірена нотаріально копія довідки Агентства з питань банкрутства або Департаменту з питань банкрутства Міністерства економіки України про відсутність підприємства Учасника в єдиній базі даних про підприємства, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство протягом останнього року.

6.  Копію статуту або іншого установчого документу

7. Оригінал або нотаріально завірену копію довідки, дійсну на момент розкриття тендерних, про відсутність заборгованості перед Державною податковою інспекцію у сплаті податків і зборів (обов’язкових платежів);

8.Копія ліцензії учасника торгів на виконання робіт –у разі, якщо роботи виконуються ним самостійно  (у разі залучення субпідрядних організацій – копії виданих їм ліцензій на виконання зазначених робіт);

9.Довідка про штатний розпис працівників відповідної кваліфікації;

 

       Всі документи (за винятком оригіналів), які учасник подає для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах повинні на всіх сторінках мати відбиток печатки учасника та підпис уповноваженої особи.

Замовник має право звернутися за підтвердженням інформації, наданої учасником, до органів державної влади, підприємств, установ, організацій відповідно до їх компетенції. У разі отримання достовірної інформації про його невідповідність вимогам кваліфікаційних критеріїв, наявність підстав, зазначених у частині першій статті 17 цього Закону, або факту зазначення у ПКТ будь-якої недостовірної інформації, що є суттєвою при визначенні результатів процедури закупівлі, замовник відхиляє ПКТ такого учасника.

 

       Документи, які не передбачені Господарським кодексом України для суб'єктів підприємницької діяльності та фізичних осіб, не подаються останніми в складі своєї ПКТ. Учасники – нерезиденти, для підтвердження відповідності кваліфікаційним критеріям та відсутності підстав для відмови в участі у торгах, подають у складі своєї ПКТ документи, передбачені законодавством країн, де вони зареєстровані.

7. Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій конкурсних торгів документи які підтверджують відповідність пропозиції конкурсних торгів учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником.   

Замовником зазначаються вимоги до предмета закупівлі згідно з частиною другою  статті 22 Закону.                 

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі визначені у Додатку 1

8. Опис окремої частини (частин) предмета закупівлі, щодо яких можуть бути подані пропозиції конкурсних торгів

Подання пропозицій за окремими частинами предмету закупівлі не передбачено.

 

9. Внесення змін або відкликання пропозиції конкурсних торгів учасником

Учасник має право внести зміни або відкликати свою ПКТ до закінчення строку її подання без втрати свого забезпечення ПКТ. Такі зміни чи заява про відкликання ПКТ враховуються у разі, коли вони отримані замовником до закінчення строку подання ПКТ.

Розділ 4. Подання та розкриття пропозицій конкурсних торгів

1. Спосіб, місце та кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів:
 спосіб подання пропозицій конкурсних торгів

Особисто або поштою

 

 

місце подання пропозицій конкурсних торгів

 

21036, Вінницька обл., м. Вінниця ,Хмельницьке шосе, 7, кім. 1103 

 

кінцевий строк подання пропозицій конкурсних торгів (дата, час)

 

29.08.2013р. до 10 год.00хв.

 

ПКТ, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються учасникам, що їх подали.

На запит учасника замовник протягом одного робочого дня з дня надходження запиту підтверджує надходження ПКТ із зазначенням дати та часу.

2. Місце, дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів: місце розкриття пропозицій конкурсних торгів:

 

 

 

21036, Вінницька обл., м. Вінниця ,Хмельницьке шосе, 7, кім. 1103 

 

 дата та час розкриття пропозицій конкурсних торгів:

29.08.2013р. до 15 год.00хв.

 

До участі у процедурі розкриття ПКТ замовником допускаються всі учасники або їх уповноважені представники. Відсутність учасника або його уповноваженого представника під час процедури розкриття ПКТ не є підставою для відмови в розкритті чи розгляді або для відхилення його пропозиції конкурсних торгів.

Повноваження представника учасника підтверджується випискою з протоколу засновників, наказом про призначення, довіреністю або дорученням.

Для підтвердження особи такий представник повинен надати паспорт або посвідчення водія .

Під час розкриття ПКТ перевіряється наявність чи відсутність усіх необхідних документів, передбачених ДКТ, а також оголошуються найменування та місцезнаходження кожного учасника, ціна кожної ПКТ. Зазначена інформація вноситься до протоколу розкриття ПКТ.

Протокол розкриття ПКТ складається у день розкриття ПКТ за формою, затвердженою уповноваженим органом.

Протокол розкриття ПКТ підписується членами комітету з конкурсних торгів та учасниками, які беруть участь у процедурі розкриття ПКТ.

Завірена підписом голови комітету з конкурсних торгів та печаткою замовника копія протоколу розкриття ПКТ надається будь-якому учаснику на його запит протягом одного робочого дня з дня отримання такого запиту.

Протокол розкриття ПКТ оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 5. Оцінка пропозицій конкурсних торгів та визначення переможця

1. Перелік критеріїв та методика оцінки пропозиції конкурсних торгів із зазначенням питомої ваги критерію

Замовник має право звернутися до учасників за роз'ясненнями змісту їх пропозицій конкурсних торгів з метою спрощення розгляду та оцінки пропозицій.

Замовник та учасники не можуть ініціювати будь-які переговори з питань внесення змін до змісту або ціни поданої пропозиції конкурсних торгів.

Після розкриття ПКТ замовник вивчає пропозиції з метою визначення:

- відповідності ПКТ кваліфікаційним критеріям, зазначеним у ДКТ;

- відповідності пропозиції вимогам Закону;

- відповідності пропозиції технічним вимогам/умовам ДКТ (До вивчення ПКТ, за рішенням комітету з конкурсних торгів замовника, можуть бути залучені при необхідності експерти. Рекомендації експертів, щодо відповідності ПКТ технічним вимогам, враховуються під час визначення відповідності пропозиції вимогам ДКТ)

- відповідності пропозиції іншим вимогам/умовам ДКТ надає учасник в складі пропозиції всі пояснення та/або докази, які вимагає замовник;

- відсутності підстав для відмови в участі в торгах відповідно до статті 17 Закону.

 

Критерієм оцінки пропозицій конкурсних торгів є ціна, запропонована учасником щодо усього обсягу предмета закупівлі та зазначена у протоколі про розкриття пропозицій конкурсних торгів.

Пропозиції оцінюються за бальною методикою шляхом присвоєння кожній пропозиції відповідної кількості балів за формулою.

  , де

1), де,

БЦn – кількість балів, що набрала пропозиція учасника за результатами оцінки

Цn – ціна пропозиції учасника, що оцінюється, у гривнях;

Цmіn – найнижча ціна пропозиції із запропонованих учасниками, у гривнях (Цn ≥ Цmіn);

1000 – максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція за результатами оцінки.

Найбільш економічно вигідною визнається пропозиція учасника, яка набрала найбільшу  кількість  балів за результатами оцінки.

У разі, якщо дві і більше пропозицій набрали однакову найбільшу кількість балів, найбільш економічно вигідна пропозиція визначається шляхом голосування членів Комітету конкурсних торгів. У випадку, коли дві чи більше пропозицій учасників набрали однакову найбільшу кількість голосів членів комітету, голос голови Комітету конкурсних торгів є вирішальним.

2. Виправлення арифметичних помилок

Замовник має право на виправлення арифметичних помилок, допущених в результаті арифметичних дій, виявлених у поданій ПКТ під час проведення її оцінки, за умови отримання письмової згоди на це учасника, який подав ПКТ.

Помилки виправляються Замовником, за умови отримання письмової згоди відповідного Учасника на таке виправлення, у такій послідовності:

а) при розходженні між сумами, вказаними літерами та в цифрах, сума літерами є визначальною;

б) при розходженні між ціною одиниці та підсумковою ціною, одержаною шляхом множення ціни за одиницю на кількість, ціна за одиницю є визначальною, а підсумкова ціна виправляється.  Якщо, на погляд Замовника, в ціні за одиницю є явне зміщення десяткового розподілювача, в такому випадку призначена підсумкова ціна є визначальною, а ціна за одиницю виправляється.

Якщо учасник не згоден з виправленням арифметичних помилок, його ПКТ відхиляється.

3. Інша інформація

Учасник подає свою цінову ПКТ за наступною формою:

 

ПРОПОЗИЦІЯ КОНКУРСНИХ ТОРГІВ

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку *(в разі його наявності))

 

Уважно вивчивши комплект документації конкурсних торгів, цим подаємо на участь у конкурсних торгах свою пропозицію:

1.                   Повне найменування учасника _____________________________________________________

2.                   Адреса (місце знаходження) _____________________________________________________

3.                   Телефон/факс:_________________________________________

4.                   Електронна адреса:___________________________________

5.                   Керівництво (прізвище, ім’я по батькові) _____________________________________________________

6.                   Форма власності та юридичний статус підприємства (організації), адреса підприємства,

7.                   Загальна вартість пропозиції конкурсних торгів _____________________________________________________

      (загальна ціна пропозиції з урахуванням ПДВ , цифрами та прописом)

 

8.                   Строки виконання робіт _____________________________________________________*(але в будь-якому випадку не пізніше 31.12.2010року  з дати укладення договору)

9.                   Умови розрахунків ____________________________________

10.               Уповноважений представник учасника на підписання документів за результатами процедури закупівлі _____________________________________________________

11.               Додаткові відомості _____________________________________________________

_____________________________________________________

 

До акцепту нашої пропозиції, Ваша документація конкурсних торгів разом з нашою пропозицією (при її відповідності всім вимогам) мають силу протоколу намірів між нами.

Ми згодні дотримуватися умов цієї пропозиції протягом 90 календарних днів з дня розкриття тендерних пропозицій, встановленого Вами. Наша пропозиція буде обов’язковою для нас і може бути акцептована Вами у будь-який час до закінчення зазначеного терміну. Ми погоджуємось з істотними умовами договору, які зазначені в цій документації та з включенням їх до договору про закупівлю, якщо наша пропозиція буде акцептована.

 

            ________________________________________________

          (Підпис керівника підприємства, організації, установи)

                                               МП    

4. Відхилення пропозицій конкурсних торгів

 

 

 

 

Замовник відхиляє ПКТ, у разі якщо:

    1) учасник:

   - не відповідає кваліфікаційним критеріям, встановленим статтею 16 Закону;

   - не погоджується з виправленням виявленої замовником арифметичної помилки;

   - не надав забезпечення ПКТ, якщо таке забезпечення вимагалося замовником;

    2) наявні підстави, зазначені у статті 17 та частині сьомій статті 28 Закону;

    3) ПКТ не відповідає умовам ДКТ.

    Інформація про відхилення ПКТ із зазначенням підстави надсилається учаснику, пропозиція якого відхилена протягом трьох робочих днів з дати прийняття такого рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону. 

5. Відміна замовником торгів чи визнання їх такими, що не відбулися

Замовник відміняє торги у разі:

     - відсутності подальшої потреби у закупівлі товарів, робіт;

    - неможливості усунення порушень, які виникли через виявлені порушення законодавства з питань державних закупівель;

   -  виявлення факту змови учасників;

   - порушення порядку публікації оголошення про проведення процедури закупівлі, акцепту, оголошення про результати процедури закупівлі, передбаченого цим Законом;

    - подання для участі у них менше двох ПКТ;

    - відхилення всіх ПКТ згідно з Законом;

    - якщо до оцінки допущено пропозиції менше ніж двох учасників.

    Замовник має право визнати торги такими, що не відбулися, у разі якщо:

    - ціна найбільш вигідної ПКТ перевищує суму, передбачену замовником на фінансування закупівлі;

   - здійснення закупівлі стало неможливим внаслідок непереборної сили.

    Повідомлення про відміну торгів або визнання їх такими, що не відбулися, надсилається замовником Уповноваженому органу та усім учасникам протягом трьох робочих днів з дня прийняття замовником відповідного рішення та оприлюднюється відповідно до статті 10 Закону.

Розділ 6. Укладання договору про закупівлю

1. Терміни укладання договору

У день визначення переможця замовник акцептує ПКТ, що визнана найбільш економічно вигідною за результатами оцінки.

Замовник укладає договір про закупівлю з учасником, ПКТ якого було акцептовано не пізніше ніж через 30 днів з дня акцепту пропозиції відповідно до вимог ДКТ та акцептованої пропозиції, але не раніше ніж через 14 днів з дати публікації у державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель повідомлення про акцепт ПКТ.

2. Істотні умови, які обов'язково включаються  до договору про закупівлю

Умови договору про закупівлю не повинні відрізнятися від змісту пропозиції конкурсних торгів або цінової пропозиції (у тому числі ціни за одиницю продукції) переможця процедури закупівлі та не повинні змінюватися після підписання договору про закупівлю до повного виконання зобов'язань сторонами, крім випадків зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків та узгодженого зменшення сторонами договору ціни договору про закупівлю.

1. Істотними умовами договору про закупівлю є:

- предмет договору (найменування, номенклатура, асортимент);
- кількість товарів, робіт і послуг та вимоги щодо їх якості;
- порядок здійснення оплати;

- ціна договору;

- термін та місце поставки товарів, надання послуг, виконання робіт;
- строк дії договору;

- права та обов'язки сторін;

- зазначення умови щодо можливості зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків;

- відповідальність сторін.

У разі якщо сторони не досягли згоди щодо всіх істотних умов, договір про закупівлю вважається неукладеним. Якщо учасник вчинив фактичні дії щодо виконання договору, правові наслідки таких дій визначаються відповідно до Цивільного кодексу України.

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ: Учасник зобов’язується у 2013 році  виконати роботи по капітальному ремонту  приміщення суду по вул. Пирогова, 29, м. Вінниці, а замовник — прийняти і оплатити такі роботи.

Обсяги закупівлі робіт можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору;

Кількість робіт: Склад та обсяги робіт, що доручаються до виконання Підряднику, визначається кошторисною документацією, яка є невід'ємною частиною Договору та погодженою із Замовником динамічною договірною ціною.

Порядок здійснення оплати:

Розрахунки проводяться шляхом:

оплати замовником виконаних робіт після пред’явлення підрядником рахунка,  або попередньої оплати, яка здійснюється на строк до 30 днів у розмірі 30%, при наявності коштів;

Замовник здійснює оплату за виконані роботи, після виконання технічного нагляду на підставі акту  приймання виконаних підрядних робіт (форма КБ-2в, КБ-3) і акту технічного нагляду підписаного уповноваженими  представниками сторін. Оплата виконаних робіт здійснюється  по мірі  надходження коштів з державного та місцевого бюджетів.

Кінцеві розрахунки за виконані роботи здійснюються після виконання всього об’єму робіт, передбачених  кошторисною документацією.

У разі затримки бюджетного фінансування не з вини замовника, оплата за виконані роботи здійснюється протягом десяти банківських днів з дати отримання замовником бюджетного фінансування на свій реєстраційний рахунок, а у разі зміни бюджетного фінансування замовник письмово повідомляє про це підрядника, який зобов’язаний негайно призупинити роботи з моменту отримання повідомлення.

Усі платіжні документи за контрактом оформлюються з дотриманням вимог законодавства.

 

Ціна договору: Ціна договору дорівнює ціні пропозиції конкурсних торгів Учасника та не повинна змінюватись, крім випадку зменшення ціни договору  про закупівлю, узгодженого сторонами та зменшення обсягів закупівлі залежно від реального фінансування видатків.

 

Термін ВИКОНАННЯ РОБІТ: З моменту підписання до повного виконання робіт, але не пізніше 31.12.2013року. Місце виконання робіт – вул. Пирогова, 29, м. Вінниця

 

Строк дії договору: Термін дії договору з моменту підписання до повного виконання робіт, але не пізніше 31.12.2013року.

 

ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН: Замовник має право:

    - у разі невиконання зобов’язань Учасником Замовник має право достроково розірвати цей договір, повідомивши про це учасника у строк 10 днів;

    - ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Підрядником умов договору;

    - здійснювати у будь-який час, не втручаючись у господарську діяльність  Підрядника, технічний нагляд і контроль за ходом, якістю, вартістю та обсягами виконання робіт;

    - вимагати безоплатного виправлення недоліків, що виникли внаслідок допущених Підрядником порушень, або виправити   їх своїми силами, якщо інше не передбачено договором підряду. У такому разі збитки, завдані Замовнику, відшкодовуються Підрядником;

    - у разі  виявлення  відхилень  від вимог,  що встановлені проектно-кошторисною документацією,  будівельними  та  санітарними нормами і правилами,  державними стандартами і технічними умовами, Замовник вказує Підряднику про усунення допущених відхилень,  а  в разі  відмови  Підрядника  від  усунення виявлених відхилень - про припинення робіт і не оплачує ці роботи до усунення відхилень;

     - відмовитися від договору підряду та вимагати відшкодування збитків, якщо підрядник своєчасно не розпочав роботи або виконує їx настільки повільно, що закінчення їх у строк, визначений договором підряду, стає неможливим;

     - зменшувати обсяг виконання робіт та загальну вартість договору залежно від реального фінансування видатків. У такому разі сторони вносять відповідні зміни до договору.

     - повернути рахунок підряднику без здійснення оплати в разі неналежного оформлення документів, зазначених у п.4 (відсутність печатки, підписів тощо);

   

       Замовник зобов’язаний:

     -   своєчасно та в повному обсязі сплачувати за виконані роботи;

     -    прийняти в установленому порядку виконані Підрядником роботи;

     -    негайно повідомити Підрядника про виявлені недоліки в роботі.

 

       Підрядник має право:

    - своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за виконані роботи;

    - на дострокову виконання робіт за письмовим погодженням замовника;

    - ініціювати внесення змін у Договір підряду, вимагати розірвання Договору та відшкодування збитків за наявності істотних порушень Замовником умов Договору.

    

       Підрядник зобов'язаний:

    - забезпечити виконання робіт у строки, встановлені цим договором;

    - забезпечити виконання робіт якість яких відповідає умовам, встановленим цим договором;

    - передати Замовнику у порядку, передбаченому законодавством та Договором підряду,  закінчені роботи;

    - одержати встановлені законодавством дозволи на виконання окремих видів робіт;

    - вживати заходів до збереження майна, переданого Замовником;

    - вжити заходів до недопущення передачі без згоди Замовника кошторисної документації (примірників, копій) третім особам;

    - забезпечити введення та передачу Замовнику в установленому порядку документів про виконання Договору підряду;

    - своєчасно усувати недоліки робіт, допущені зі своєї вини;

    - відшкодувати відповідно до законодавства та Договору підряду завдані Замовнику збитки;

    - інформувати в установленому порядку Замовника про хід виконання зобов’язань за Договором підряду, обставини, що перешкоджають його виконанню, а також про заходи, необхідні для їх усунення;

    - виконувати належним чином інші зобов’язання, передбачені Договором підряду, Цивільним і Господарським кодексами України та іншими актами законодавства.

 

Відповідальність сторін:

У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за договором сторони несуть відповідальність, передбачену законами та договором.

У разі порушення з вини Підрядника  строків завершення виконання  робіт, передбачених даним договором, Підрядник сплачує Замовнику за кожний день прострочення пеню в розмірі однієї облікової ставки НБУ від суми збитків.

Сторони зобов’язуються докладати зусиль для вирішення спорів у досудовому порядку, в тому числі шляхом проведення переговорів, пошуку взаємоприйнятних рішень, залучення експертів, продовження строків врегулювання  розбіжностей, внесення змін в умови Договору тощо.

У разі вирішення спорів у судовому порядку  сторони будуть звертатися  до суду за місцем знаходження  Замовника.

3. Дії замовника при відмові переможця торгів підписати договір про закупівлю

У разі письмової відмови переможця торгів підписати договір про закупівлю відповідно до вимог документації конкурсних торгів або не укладення договору про закупівлю з вини учасника у строк, визначений Законом, замовник повторно визначає найбільш економічно вигідну пропозицію конкурсних торгів з тих, строк дії яких ще не минув.

4. Забезпечення виконання договору про закупівлю

Не вимагається

                                                                                                                                            ДОДАТОК 1

Т Е Х Н І Ч Н Е   З А В Д А Н Н Я

Перелік робіт

по  капітальному ремонту приміщення суду

 ( вул. Пирогова, 29,  м. Вінниця )

 

п/п

Найменування робіт та витрат

Одиниця виміру

Кількість

Примітка

 

1

2

3

4

5

 

Розділ: 8 поверх - Перекриття

 

1

Улаштування перекриття даху тонованими енергозберігаючими склопакетами

100м2

0,35

 

 

Розділ: 7 поверх - Фасади

 

2

Улаштування навісних фасадних систем ( профіль Zenit, склопакети 4-16-6к тоновані)

100м2

1,35

 

 

3

Фасадна система з тонованими енергозберігаючими склопакетами

м2

135

 

 

Розділ: Підлога в холах на 7 поверху

 

4

Улаштування покриттів з гранітокерамічних плиток на скліючої суміші Сеrezit СМ-11, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт.

100м2

0,64

 

 

5

Плитка Аurorа 600x600

 

м2

0,70

 

 

Розділ:  Підвісні стелі в холах на 5, 6, 7 поверхах

 

6

Облицювання каркасів стель неперфорованими акустичними плитами

100м2

2,91

 

 

7

Плита "Байкал"

 

шт.

808

 

 

Розділ: Кабінети на  7 поверхах - підлога ( комерційний лінолеум )

 

8

Вирівнювання поверхонь цементних стяжок під підлоги вирівнюючими сумішами

100м2

1,68

 

 

9

Самовирівнююча суміш Артисан С-42

кг

1750

 

 

10

Шліфування поверхонь підлог

100м2

0,134

 

 

12

Улаштування покриття з комерційного лінолеуму з малюнком із варюванням полотнищ у стиках

100м2

1,685

 

 

13

Лінолеум Smaragd Classic

м2

180,5

 

 

14

Шнур зварний

м.п.

250

 

 

15

Клей Форбо 522

кг

4

 

 

16

Встановлення радіаторів опалення

шт.

18

 

 

17

Укладка керамічної плітки

100м2

0,47

 

 

Розділ: Кабінети на 5, 6, 7 поверхах - стіни

 

18

Поклейка шпалер та високоякісне фарбування їх полівінілацетатними водоемульсійними сумішами

100м2

2,98

 

 

19

Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та  труб

100м2

0,07

 

 

20

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

 

100м

1,32

 

 

Розділ: Кабінети на 5, 6, 7 поверхах - стелі

 

21

Облицювання каркасів стель неперфорованими акустичними плитами

100м2

0,44

 

 

22

Плита "Байкал"

 

 

шт.

138

 

 

Розділ:  Актовий зал – стіни

 

23

Встановлення вставок в колони

100м2

0,21

 

 

24

Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці

100м2

2,98

 

 

25

Фарбування олійними сумішами за 1 раз раніше пофарбованих радіаторів та ребристих труб

100м2

0,09

 

 

26

Улаштування плінтусів полівінілхлоридних

100м

0,92

 

 

Розділ:  Актовий зал – підвісні стелі

 

27

Облицювання каркасів стель неперфорованими акустичними плитами

100

2

 

 

28

Плита "Байкал"

 

 

шт.

620

 

 

29

Облаштування залу відеоконференцзвязком

 

 

 

 

Розділ: облаштування кабінетів та залів судових засідань на 3,4,5,6,7 поверхах вмонтованими меблями

 

 

30

Трибунати для здійснення правосуддя

шт.

9

 

 

31

Трибунати  для прокурора

шт.

9

 

 

32

Трибунати  для позивача та відповідача

шт.

18

 

 

33

Малі трибунати

шт.

2

 

 

Розділ:  сходові клітини

 

34

Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю

100 м2

0,83

8833

 

 

35

Підготовка стін для нанесення штукатурки "Байрамікс"

100 м2

2,64

 

 

36

Покриття стін штукатуркою "Байрамікс"

100 м2

2,64

 

 

Розділ:  Підвальний та цокольний поверхи – підлога кермограніт

 

37

Улаштування покриття з керамогранітних плиток при кількості плиток на 1 м2 до 3 шт.

100 м2

7,45

 

38

Плитки керамогранітні для підлог гладкі квадратні, розмір 600x600x10 мм

м2

800

 

38

Клей для плитки Мірра

 

 

 

кг

3189,2

 

Розділ:  Підвальний та цокольний поверхи – стіни

39

Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2м2, товщина шару 20мм

 

100м2

0,89

 

40

Насікання поверхні стін, перегородок прямокутних стовпів, колон,  пілястр та криволінійних поверхонь великого радіусу по бетону під штукатурку

100м2

20

 

41

Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях

100м2

20

 

42

Шпатлювання стін шпаклівкою ( типу "Ветоніт" )

100м2

20

 

43

Високоякісне фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці

 

 

 

100м2

20

 

Розділ:  облаштування в цокольному поверсі , архів суду, складські приміщення, майстерню та інші  прим.

44

Облаштування приміщення архіву суду ( ремонт штукатурки, фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці )

 

100м2

1,21

 

45

Облаштування приміщення складського приміщення( ремонт штукатурки, фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці )

100м2

2,42

 

46

Облаштування приміщення кімнати реабілітації( ремонт штукатурки, фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці )

100м2

1.102

 

47

Облаштування приміщення майстерні та щитової( ремонт штукатурки, фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці )

100м2

0,82

 

48

Облаштування приміщення гаражів( ремонт штукатурки, фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці )

100м2

0,86

 

49

Облаштування допоміжних приміщень ( ремонт штукатурки, фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці )

100м2

0,97

 

Розділ:  Електрика  5, 6, 7, підвального та цокольного поверхів

50

Установлення штепсельних розеток

100шт

0,23

 

51

Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок

100м

14,66

 

52

Прокладання проводів при схованій проводці в борознах

100м

0,89

 

53

Монтаж гофротруби

100м

1,08

 

54

Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1клавішн.

100шт

0,14

 

55

Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2клавішн.

100шт

0,07

 

56

Установлення щитків освітлювальних

шт.

2

 

57

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

100шт

0,2

 

58

Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А

100шт

0,01

 

59

Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп до 4 шт

100шт

0,48

 

60

Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2

100м

0,89

 

61

Облаштування залів судових засідань та кабінети суддів тривожними кнопками

шт.

28

 

62

Облаштування приміщення суду камерами відеоспостереження

шт.

38

 

63

Облаштування вхідні міжповерхові двері та ліфти електронними картками

шт.

22

 

Розділ: Вентиляція та кондиціювання

64

Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок

4

 

65

Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування

100кг

0,1

 

66

Прокладання трубопроводів з мідних труб

100м

0,1

 

75

Ізоляція трубопроводів

10м

1

 

76

Прокладання дренажу

100м

0,06

 

77

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках

100м

0,12

 

78

Кондиціонер Dekker DSH 135R/L

шт

2

 

79

Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок

2

 

80

Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування

100кг

0,05

 

81

Прокладання трубопроводів з мідних труб

100м

0,4

 

82

Прокладання дренажу

100м

0,08

 

83

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах

100м

0,1

 

84

Кондиціонери LG В 60 LH

шт

1

 

85

Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год

блок

2

 

86

Прокладання трубопроводів з мідних труб

100м

0,08

 

87

Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування

100кг

0,05

 

88

Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках

100м

0,055

 

89

Кондиціонери Dekker  DSH 265 R

шт

1

 

90

Прокладання гнучких повітроводів

100м2

0,0954

 

91

Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм

100м2

0,095

 

92

Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0, 25 м2

грати

13

 

93

Анімостат А 200 ВРФ

шт

3

 

94

Грати, розміром 400x150

шт

2

 

95

Грати РН 150x200

шт

2

 

96

Дифузор МВ 125ПФс

шт

6

 

97

Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250x250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах

10шт

0,5

 

98

Прокладання гнучких повітроводів

100м2

0,1595

 

99

Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т

шт

11

 

100

Вентилятори Вентс 125ПФ

шт

11

 

 

Виконання  робіт передбачає також  придбання Учасником відповідних видаткових матеріалів і виробів.

 

                    

 

 

Результати тендера

Закрито: 20 вересня 2013

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 №922   ( у редакції наказу                                                                                                                         

Міністерства економічного розвитку

і торгівлі від  27.12.2011 N 428 )                                                                                                                                                

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції конкурсних торгів

1.                             Замовник:

 

1.1.           Найменування: Господарський суд Вінницької області.

 

1.2.           Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02844558.

 

1.3.           Місцезнаходження:  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7,  21036.

 

2.       Предмет закупівлі:

2.1.Найменування предмета закупівлі: роботи з капітального ремонту приміщення суду .

 

2.2.      Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:    -   .

 

2.3.       Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Вінниця, вул. Пирогова, 29.

 

2.4.       Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2013 року.

 

3. Процедура закупівлі      відкриті торги        .  

 

   4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:

      29.07.2013р. № 152826, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 59 ( 802 )

 

5. Учасник – переможець:

5.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: 

  Вінницька Філія державного підприємства "Судовий будівельно-експертний центр"

 

5.2. Ідентифікаційний код / реєстраційний номер облікової картки платника податків:

 ЄДРПОУ 33150249

 

5.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс 

м.Вінниця, вул.Скалецького, 17, 21018,  тел. (0432) 55-07-67, shlinchuk@vn.court.gov.ua

 

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

   3454495грн.00коп. ( три мільйона чотириста п’ятдесят чотири тисячі чотириста дев’яноста п’ять грн.00коп.).

6.1.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару )     -    .

 

7.Дата прийняття рішення про акцепт  пропозиції конкурсних торгів:

  30 серпня 2013 року.

 

8. Кінцевий строк укладання договору про закупівлю:  30 вересня 2013 року.

 

   Голова  комітету з конкурсних торгів

               Заступник голови суду  Колбасов Федір Федорович                       ____________                 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                              М. П.      

ОГОЛОШЕННЯ

про результат проведення торгів

 

1.Замовник:

 

1.4.           Найменування: Господарський суд Вінницької області.

 

1.5.           Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02844558.

 

1.6.           Місцезнаходження:  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7,  21036.

 

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Державна судова адміністрація України, 26255795.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України  та кошти місцевого бюджету.

 

3. Процедура закупівлі   відкриті торги

 

4. Інформація про предмет закупівлі:

 

4.1.                              Найменування предмета закупівлі: роботи з капітального ремонту приміщення суду .

4.2.                              Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:   -  .

4.3.                              Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг :  м.Вінниця, вул.Пирогова,29.

4.4.                              Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  грудень 2013р.

 

5.                   Інформування про процедуру закупівлі:

 

5.1.             Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація   про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.  

5.2.              Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення ): http://vn.arbitr.gov.ua.

5.3.             Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель

            29.07.20113р. № 152826, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 59 ( 802 ) 

 

5.4.              Дата оприлюднення та номер повідомлення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях ( у випадках, передбачених Законом України " Про здійснення державних закупівель "):                                         .

5.5.             Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель,

            05.09.2013р.№168080, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 70 (813 ) .

 

6.                   Результати проведення процедури закупівлі:

6.1.                              Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною

           30.08.2013р.   

6.2.                              Дата укладання договору про закупівлю     20.09.2013р.

6.3.                              Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:       -    .

6.3.1.                                                Дата прийняття рішення:       -    .

6.3.2.                                                Причина:       -    .

 

7.                                       Ціна договору про закупівлю   3454495грн.00коп.

8.                                       Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі) :       -    .

9.                                       Інформація про переможця торгів:

9.1.                              Найменування/прізвище, ім’я, по батькові Вінницька філія державного підприємства " Судовий будівельно-експертний центр"

 

9.2.                              Ідентифікаційний код /реєстраційний номер облікової картки платника податків     ЄДРПОУ 33150249

 

9.3.                              Місцезнаходження ( для юридичної особи) або місце проживання ( для фізичної особи)  м.Вінниця, вул.Скалецького, 17, 21018

 

9.4.                              Номер телефону, телефаксу,  (0432) 55-07-67, shlinchuk@vn.court.gov.ua   

 

 

   Голова  комітету з конкурсних торгів

               Заступник голови суду  Колбасов Федір Федорович                       ____________                 

              

 

                 М. П.                               

 

З В І Т  

про результат проведення процедур відкритих торгів

20.09.2013р.                                                                                                                        м. Вінниця

 

1.Замовник:

1.7.           Найменування: Господарський суд Вінницької області.

1.8.           Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02844558.

1.9.           Місцезнаходження:  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7,  21036.

1.10.    Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, е-mаіl) : Колбасов Федір Федорович,  тел.  ( 0432 ) 66-13-54, факс  ( 0432) 66-13-54, 66-13-52, f.kolbasov@vn.arbitr.gov.ua;  inbox@vn.arbitr.gov.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Державна судова адміністрація України, 26255795.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України  та кошти місцевого бюджету.

 

3.Предмет закупівлі:

3.1. Найменування  роботи з капітального ремонту приміщення суду .

3.2.          Кількість товарів, вид робіт або послуг:    -    .

3.3.           Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг :  м.Вінниця, вул.Пирогова,29.

3.4.          Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  грудень 2013р.

 

4. Процедура закупівлі   відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація  про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

  

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): http://vn.arbitr.gov.ua.

 

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель на  веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

      29.07.20113р. № 152826, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 59 ( 802 ) 

 

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях ( у випадках, передбачених Законом України " Про здійснення державних закупівель "):   - .

 

5.5. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель  та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України                                                            

      05.09.2013р.№168080, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 70 (813 ) .

 

5.6. Дата  і номер оголошення про результати проведення торгів, яке  було ( буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економіки України                                                                                                                                                          

   26.09.2013р. № 175271, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 76 ( 819 ).

5.7. Дата і номер  оголошення про результати проведення торгів, яке було ( буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях ( у випадках, передбачених Законом ):        -      .

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1.Кількість учасників процедури закупівлі     2    .

6.2.Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові:

а. Товариство з обмеженою відповідальністю   " УНІКОН";

 б. Вінницька філія державного підприємства "Судовий будівельно-експертний центр ".

6.3. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:

а. 23102462;

б. 33150249.

6.4. Місцезнаходження/ місце проживання:

а. м. Вінниця, Хмельницьке шосе,7,к.731, 21036;

 б. м. Вінниця,   вул.  Скалецького, 17, 21018.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозиції конкурсних торгів      29 серпня  2013р. до 10год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів     29 серпня  2013р. о 15год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів  дві

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі ( у разі застосування процедури двоступеневих торгів )        -         .

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

а. Товариство    з    обмеженою    відповідальністю   "  УНІКОН  "  ціна  – 3508788,00грн.,   строк   виконання   робіт   -   до  31.12.2013р.,  порядок  розрахунків    на  умовах замовника ( безготівковий).

б. Вінницька філія державного підприємства " Судовий  будівельно-експертний центр " ціна - 3454495,00грн., строк виконання робіт -  до 31.12.2013р.,  порядок розрахунків – на умовах замовник (безготівковий).

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення  не має.

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювались:

- найнижча ціна пропозицій конкурсних торгів   3454495,00грн. ( з ПДВ );

- найвища ціна пропозицій конкурсних торгів   3508788,00грн. ( без ПДВ );

номер     2    та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів          3454495,00грн.  ( три  мільйона чотириста п’ятдесят чотири тисячі чотириста дев’яносто п’ять  грн.00коп.).

8.2. Дата акцепту пропозиції      30.08.2013р.   

    

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові:  Вінницька філія державного підприємства "Судовий будівельно-експертний центр ";

9.2. Ідентифікаційний код /ідентифікаційний номер  облікової картки платника податків:

 ЄДРПОУ 33150249;

9.3. Місцезнаходження  ( для юридичної особи ) та місце проживання ( для фізичної особи), телефон, телефакс,  м. Вінниця, вул. Скалецького, 17, 21018, тел. (0432) 55-07-67; shlinchuk@vn.court.gov.ua   

 

10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю : 20.09.2013р, 3454495,00грн.   

10.1. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару ):     -    .

 

11. Підстави прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю ( якщо таке мало місце )       -      .

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення       -      .

12.2. Причини           -      .

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавствам вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік  учасників, що  подали  всі  документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

а. Товариство    з    обмеженою    відповідальністю      "  УНИКОН ";

б. Вінницька філія державного підприємства " Судовий  будівельно-експертний центр ". 

13.2. Перелік  учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам       -      .

13.3. Перелік  учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

а. Товариство    з    обмеженою    відповідальністю      "  УНИКОН ";

б. Вінницька філія державного підприємства " Судовий  будівельно-експертний центр ". 

13.4. Перелік  учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава ( перелік підстав ) для кожного такого учасника        -      .

 

14. Інша інформація  ( в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури ):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснювалась на основі наступних критеріїв:

-           ціна.

 

Оцінка проводиться згідно наступною методикою:

1. Кількість балів по критерію Ціна – 1000 балів;

 Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені з критеріями оцінки та визначаються по мірі зростання значень сумарного показника. Найбільш економічно вигідною визнається пропозиція учасника, яка набрала найбільшу  кількість  балів за результатами оцінки.

У разі, якщо дві і більше пропозицій набрали однакову найбільшу кількість балів, найбільш економічно вигідна пропозиція визначається шляхом голосування членів Комітету конкурсних торгів. У випадку, коли дві чи більше пропозицій учасників набрали однакову найбільшу кількість голосів членів комітету, голос голови Комітету конкурсних торгів є вирішальним.

Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів

 

                                                            Методика оцінки

Оцінка проводилась за бальною методикою шляхом присвоєння кожній пропозиції відповідної кількості балів за формулою.

 

  Закрито:

Наказ Міністерства економіки України

26.07.2010 №922   ( у редакції наказу                                                                                                                         

Міністерства економічного розвитку

і торгівлі від  27.12.2011 N 428 )                                                                                                                                                

 

ПОВІДОМЛЕННЯ

про акцепт пропозиції конкурсних торгів

1.                             Замовник:

 

1.1.           Найменування: Господарський суд Вінницької області.

 

1.2.           Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02844558.

 

1.3.           Місцезнаходження:  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7,  21036.

 

2.       Предмет закупівлі:

2.1.Найменування предмета закупівлі: роботи з капітального ремонту приміщення суду .

 

2.2.      Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:    -   .

 

2.3.       Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: м.Вінниця, вул. Пирогова, 29.

 

2.4.       Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: грудень 2013 року.

 

3. Процедура закупівлі      відкриті торги        .  

 

   4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель:

      29.07.2013р. № 152826, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 59 ( 802 )

 

5. Учасник – переможець:

5.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові: 

  Вінницька Філія державного підприємства "Судовий будівельно-експертний центр"

 

5.2. Ідентифікаційний код / реєстраційний номер облікової картки платника податків:

 ЄДРПОУ 33150249

 

5.3. Місцезнаходження, телефон, телефакс 

м.Вінниця, вул.Скалецького, 17, 21018,  тел. (0432) 55-07-67, shlinchuk@vn.court.gov.ua

 

6. Ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів

   3454495грн.00коп. ( три мільйона чотириста п’ятдесят чотири тисячі чотириста дев’яноста п’ять грн.00коп.).

6.1.Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару )     -    .

 

7.Дата прийняття рішення про акцепт  пропозиції конкурсних торгів:

  30 серпня 2013 року.

 

8. Кінцевий строк укладання договору про закупівлю:  30 вересня 2013 року.

 

   Голова  комітету з конкурсних торгів

               Заступник голови суду  Колбасов Федір Федорович                       ____________                 

                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                              М. П.      

ОГОЛОШЕННЯ

про результат проведення торгів

 

1.Замовник:

 

1.4.           Найменування: Господарський суд Вінницької області.

 

1.5.           Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02844558.

 

1.6.           Місцезнаходження:  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7,  21036.

 

1.4. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Державна судова адміністрація України, 26255795.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України  та кошти місцевого бюджету.

 

3. Процедура закупівлі   відкриті торги

 

4. Інформація про предмет закупівлі:

 

4.1.                              Найменування предмета закупівлі: роботи з капітального ремонту приміщення суду .

4.2.                              Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг:   -  .

4.3.                              Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг :  м.Вінниця, вул.Пирогова,29.

4.4.                              Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  грудень 2013р.

 

5.                   Інформування про процедуру закупівлі:

 

5.1.             Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація   про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.  

5.2.              Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщувалась інформація замовника про закупівлю (у разі такого розміщення ): http://vn.arbitr.gov.ua.

5.3.             Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель

            29.07.20113р. № 152826, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 59 ( 802 ) 

 

5.4.              Дата оприлюднення та номер повідомлення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях ( у випадках, передбачених Законом України " Про здійснення державних закупівель "):                                         .

5.5.             Дата оприлюднення та номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель,

            05.09.2013р.№168080, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 70 (813 ) .

 

6.                   Результати проведення процедури закупівлі:

6.1.                              Дата акцепту пропозиції конкурсних торгів, що визначена найбільш економічно вигідною

           30.08.2013р.   

6.2.                              Дата укладання договору про закупівлю     20.09.2013р.

6.3.                              Торги відмінені чи визнані такими, що не відбулися:       -    .

6.3.1.                                                Дата прийняття рішення:       -    .

6.3.2.                                                Причина:       -    .

 

7.                                       Ціна договору про закупівлю   3454495грн.00коп.

8.                                       Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі) :       -    .

9.                                       Інформація про переможця торгів:

9.1.                              Найменування/прізвище, ім’я, по батькові Вінницька філія державного підприємства " Судовий будівельно-експертний центр"

 

9.2.                              Ідентифікаційний код /реєстраційний номер облікової картки платника податків     ЄДРПОУ 33150249

 

9.3.                              Місцезнаходження ( для юридичної особи) або місце проживання ( для фізичної особи)  м.Вінниця, вул.Скалецького, 17, 21018

 

9.4.                              Номер телефону, телефаксу,  (0432) 55-07-67, shlinchuk@vn.court.gov.ua   

 

 

   Голова  комітету з конкурсних торгів

               Заступник голови суду  Колбасов Федір Федорович                       ____________                 

              

 

                 М. П.                               

 

З В І Т  

про результат проведення процедур відкритих торгів

20.09.2013р.                                                                                                                        м. Вінниця

 

1.Замовник:

1.7.           Найменування: Господарський суд Вінницької області.

1.8.           Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 02844558.

1.9.           Місцезнаходження:  м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7,  21036.

1.10.    Посадові особи замовника, уповноважені здійснювати зв'язок з учасниками (прізвище, ім'я, по батькові, посада та адреса, номер телефону та телефаксу із зазначенням коду міжміського телефонного зв'язку, е-mаіl) : Колбасов Федір Федорович,  тел.  ( 0432 ) 66-13-54, факс  ( 0432) 66-13-54, 66-13-52, f.kolbasov@vn.arbitr.gov.ua;  inbox@vn.arbitr.gov.ua.

1.5. Головний розпорядник коштів (повне найменування та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ) : Державна судова адміністрація України, 26255795.

 

2. Джерело фінансування закупівлі: кошти Державного бюджету України  та кошти місцевого бюджету.

 

3.Предмет закупівлі:

3.1. Найменування  роботи з капітального ремонту приміщення суду .

3.2.          Кількість товарів, вид робіт або послуг:    -    .

3.3.           Місце поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг :  м.Вінниця, вул.Пирогова,29.

3.4.          Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг:  грудень 2013р.

 

4. Процедура закупівлі   відкриті торги

 

5. Інформування про процедуру закупівлі:

5.1. Адреса веб-порталу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, на якому розміщується інформація  про закупівлю: www.tender.me.gov.ua.

  

5.2. Адреса веб-сайту, на якому замовником додатково розміщується інформація про закупівлю (у разі наявності): http://vn.arbitr.gov.ua.

 

5.3. Дата оприлюднення і номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель на  веб-порталі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

      29.07.20113р. № 152826, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 59 ( 802 ) 

 

5.4. Дата оприлюднення та номер оголошення про проведення процедури закупівлі, опублікованого у відповідних міжнародних виданнях ( у випадках, передбачених Законом України " Про здійснення державних закупівель "):   - .

 

5.5. Дата оприлюднення і номер повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів опублікованого в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель  та розміщеного на веб-порталі Міністерства економіки України                                                            

      05.09.2013р.№168080, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 70 (813 ) .

 

5.6. Дата  і номер оголошення про результати проведення торгів, яке  було ( буде) опубліковане в державному офіційному друкованому виданні з питань державних закупівель та розміщене на веб-порталі Міністерства економіки України                                                                                                                                                          

   26.09.2013р. № 175271, № інф. Бюлетеня " ВДЗ " 76 ( 819 ).

5.7. Дата і номер  оголошення про результати проведення торгів, яке було ( буде) опубліковане у відповідних міжнародних виданнях ( у випадках, передбачених Законом ):        -      .

 

6. Інформація про учасників процедури закупівлі, що подали пропозиції конкурсних торгів:

6.1.Кількість учасників процедури закупівлі     2    .

6.2.Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові:

а. Товариство з обмеженою відповідальністю   " УНІКОН";

 б. Вінницька філія державного підприємства "Судовий будівельно-експертний центр ".

6.3. Ідентифікаційний код/ реєстраційний номер облікової картки платника податків:

а. 23102462;

б. 33150249.

6.4. Місцезнаходження/ місце проживання:

а. м. Вінниця, Хмельницьке шосе,7,к.731, 21036;

 б. м. Вінниця,   вул.  Скалецького, 17, 21018.

7. Інформація щодо пропозицій конкурсних торгів:

7.1. Строк подання пропозиції конкурсних торгів      29 серпня  2013р. до 10год.

7.2. Дата розкриття пропозицій конкурсних торгів     29 серпня  2013р. о 15год.

7.3. Кількість отриманих пропозицій конкурсних торгів  дві

7.4. Кількість пропозицій конкурсних торгів, поданих на другому етапі ( у разі застосування процедури двоступеневих торгів )        -         .

7.5. Ціна і стислий опис інших умов кожної пропозиції конкурсних торгів:

а. Товариство    з    обмеженою    відповідальністю   "  УНІКОН  "  ціна  – 3508788,00грн.,   строк   виконання   робіт   -   до  31.12.2013р.,  порядок  розрахунків    на  умовах замовника ( безготівковий).

б. Вінницька філія державного підприємства " Судовий  будівельно-експертний центр " ціна - 3454495,00грн., строк виконання робіт -  до 31.12.2013р.,  порядок розрахунків – на умовах замовник (безготівковий).

 

7.6. Перелік відхилених пропозицій конкурсних торгів, обґрунтування підстав відхилення  не має.

 

8. Інформація щодо оцінки пропозицій конкурсних торгів:

8.1. Ціни пропозицій конкурсних торгів, які оцінювались:

- найнижча ціна пропозицій конкурсних торгів   3454495,00грн. ( з ПДВ );

- найвища ціна пропозицій конкурсних торгів   3508788,00грн. ( без ПДВ );

номер     2    та ціна акцептованої пропозиції конкурсних торгів          3454495,00грн.  ( три  мільйона чотириста п’ятдесят чотири тисячі чотириста дев’яносто п’ять  грн.00коп.).

8.2. Дата акцепту пропозиції      30.08.2013р.   

    

9. Інформація про учасника, з яким укладено договір про закупівлю:

9.1. Найменування/ прізвище, ім’я, по батькові:  Вінницька філія державного підприємства "Судовий будівельно-експертний центр ";

9.2. Ідентифікаційний код /ідентифікаційний номер  облікової картки платника податків:

 ЄДРПОУ 33150249;

9.3. Місцезнаходження  ( для юридичної особи ) та місце проживання ( для фізичної особи), телефон, телефакс,  м. Вінниця, вул. Скалецького, 17, 21018, тел. (0432) 55-07-67; shlinchuk@vn.court.gov.ua   

 

10. Дата укладання договору про закупівлю та сума, визначена в договорі про закупівлю : 20.09.2013р, 3454495,00грн.   

10.1. Ціна за одиницю товару ( у разі закупівлі товару ):     -    .

 

11. Підстави прийняття рішення про не укладання договору про закупівлю ( якщо таке мало місце )       -      .

 

12. Торги відмінені або визнані такими, що не відбулися:

12.1. Дата прийняття рішення       -      .

12.2. Причини           -      .

 

13. Зведена інформація замовника про наявність та відповідність установленим законодавствам вимогам документів, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону, та наявність/відсутність обставин, установлених статтею 17 Закону, із зазначенням відповідних підстав:

13.1. Перелік  учасників, що  подали  всі  документи, які підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам.

а. Товариство    з    обмеженою    відповідальністю      "  УНИКОН ";

б. Вінницька філія державного підприємства " Судовий  будівельно-експертний центр ". 

13.2. Перелік  учасників, які не подали документи, що підтверджують відповідність учасників кваліфікаційним критеріям відповідно до статті 16 Закону та відповідають встановленим законодавством вимогам       -      .

13.3. Перелік  учасників, щодо яких не встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону:

а. Товариство    з    обмеженою    відповідальністю      "  УНИКОН ";

б. Вінницька філія державного підприємства " Судовий  будівельно-експертний центр ". 

13.4. Перелік  учасників, щодо яких встановлені обставини, визначені статтею 17 Закону, та підстава ( перелік підстав ) для кожного такого учасника        -      .

 

14. Інша інформація  ( в тому числі обґрунтування застосування скороченої процедури ):

Оцінка пропозицій конкурсних торгів здійснювалась на основі наступних критеріїв:

-           ціна.

 

Оцінка проводиться згідно наступною методикою:

1. Кількість балів по критерію Ціна – 1000 балів;

 Всі пропозиції конкурсних торгів, оцінені з критеріями оцінки та визначаються по мірі зростання значень сумарного показника. Найбільш економічно вигідною визнається пропозиція учасника, яка набрала найбільшу  кількість  балів за результатами оцінки.

У разі, якщо дві і більше пропозицій набрали однакову найбільшу кількість балів, найбільш економічно вигідна пропозиція визначається шляхом голосування членів Комітету конкурсних торгів. У випадку, коли дві чи більше пропозицій учасників набрали однакову найбільшу кількість голосів членів комітету, голос голови Комітету конкурсних торгів є вирішальним.

Переможець визначається рішенням комітету конкурсних торгів

 

                                                            Методика оцінки

Оцінка проводилась за бальною методикою шляхом присвоєння кожній пропозиції відповідної кількості балів за формулою.

 

  , де

БЦn – кількість балів, що набрала пропозиція учасника за результатами оцінки

Цn – ціна пропозиції учасника, що оцінюється, у гривнях;

Цmіn – найнижча ціна пропозиції із запропонованих учасниками, у гривнях (Цn ≥ Цmіn);

1000 – максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція за результатами оцінки.

 

15. Склад комітету конкурсних торгів

Голова  комітету з конкурсних торгів

Заступник голови господарського суду Вінницької області         Колбасов Ф.Ф.

Секретар  комітету з конкурсних торгів

Старший секретар господарського суду Вінницької області        Байда  М. І.

Члени  комітету з конкурсних торгів :

Начальник фінансово-економічного відділу                                   Новгородська Л.В.

Суддя                                                                                                   Даценко М.В.

Секретар судового засідання                                                             Мовчан Г.М.

 

 Голова  комітету з конкурсних торгів                                           Колбасов Ф.Ф.

                                                                                                                     

  М.П.

 

 

\clip_image002.gif" alt="" />, де

БЦn – кількість балів, що набрала пропозиція учасника за результатами оцінки

Цn – ціна пропозиції учасника, що оцінюється, у гривнях;

Цmіn – найнижча ціна пропозиції із запропонованих учасниками, у гривнях (Цn ≥ Цmіn);

1000 – максимальна кількість балів, яку може набрати пропозиція за результатами оцінки.

 

15. Склад комітету конкурсних торгів

Голова  комітету з конкурсних торгів

Заступник голови господарського суду Вінницької області         Колбасов Ф.Ф.

Секретар  комітету з конкурсних торгів

Старший секретар господарського суду Вінницької області        Байда  М. І.

Члени  комітету з конкурсних торгів :

Начальник фінансово-економічного відділу                                   Новгородська Л.В.

Суддя                                                                                                   Даценко М.В.

Секретар судового засідання                                                             Мовчан Г.М.

 

 Голова  комітету з конкурсних торгів                                           Колбасов Ф.Ф.

                                                                                                                     

  М.П.